搜索
您的当前位置:首页正文

房屋建设施工合同范本

2023-05-01 来源:星星旅游

  甲方(发包人)

  乙方(承包人):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称: 房屋工程建设。

  二、工程地点: 。

  三、工程承包范围和内容:全部工程建筑面积 平方米,以实际完成工程量为准。

  四、工程合同价款:人民币(大写: 拾 万仟 佰 抬 元 角 分整)。

  第二条工程期限

  一、开竣工日期: 年 月 日开工, 年 月 日, 工程期限 日。

  二、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议。

  1、由于不可抗力而被迫停工。

  2、因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工。

  3、因甲方不能按期供图,而被迫停工或不能顺利施工。

  第三条承包方式采取以下第( )中方式:

  一、包工包料。

  二、包工不包料。

  乙方在施工时出现工程增减时,甲乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。

  在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的合理性意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省、不浪费的原则。

  第四条质量标准

  一、整个工程应按质、按量完成,符合国家施工规范。

  二、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸须根据现场,科学、合理放线。

  工程质量标准:验收合格。

  第五条工程计量

  以甲方、乙方、监理方现场共同确认。

  第六条材料设备供应

  承包人自行采购的所有施工材料,承包人应保证质量并提供相应材质证明及产品合格证,并经发包方和监理方认可后方能使用。

  第七条工程款结算方式

  一、包工包料工程,按固定单价结算,每平方米 元。

  二、包工不包料工程,按甲乙双方约定的人工费结算。

  第八条工程预付款和工程进度款支付

  承包人员、机械进场工程开工基础部分完工,发包人确认后拨付合同价款30%,其余按工程进度拨款至 %。竣工验收后拨付至100%。

  第九条 施工与设计变更

  一、乙方必须依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

  1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方可施工。

  2、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,并由甲乙双方签订协议,方可施工。

  3、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定建完安全部位。

  4、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲

  二、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。

  第十条竣工验收、结算与保修

  一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方按时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期 但甲方须承认竣工日期。

  二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收的依据。

  四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限1内完成。经验收合格后,再行移交。

  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方协议,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、行业验收标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:

  1、增减变更文件和其他洽商记录。

  2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

  3、工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

  七、乙方在单项工程竣工验收后,应于竣工验收后15天内将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件15天内审查完毕,如到期未提出异议,应按时拨款。

  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏水、墙体裂缝、预埋水电管路堵塞等问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行修理,直到甲方满意,否则甲方另请人修理,工时及材料从保证金中扣除。

  九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  第十一条违约责任

  一、甲方违约

  1、甲方不按时支付工程预付款、算价款的,赔偿乙方合同总价款无正当理由不支付工程竣工结 %的违约金:

  2、甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方有权顺延相应工期,赔偿乙方合同总价款 %的违约金。

  l、因乙方的原因不能按照合同约定的竣工日期竣工,赔偿甲方合同总价款的违约金。

  2、因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准的,乙方必须无偿修复达到合同约定的质量标准,在乙方修复之前,甲方有权扣留相应工程款。

  3、乙方在履行合同过程中因公司资质、经营状况等发生重大变化,或者有其他严重违约行为,不能曳光弹履行合同的,甲方有权单方解除合同。

  第十二条 安全生产及

  在施工中,要把安全施工放在第一位,抓好施工用电、用水安全,佩戴安全帽,高空作业必须系好安全带,并做好周边安全防护抵施,做到安全、文明施工,杜绝一切不安全事故,若发生安全事故,责任由乙方全部负责。

  纠纷解决方法:合同履行期间,如甲乙双方发生茅盾纠纷时,首先由双方协商解决,在纠纷解决不了时,甲乙双方在三十日内(或者三个月内)都有权向当地人民法院提起诉讼。

  第十三条 双方商定的其他事项:

  第十四条 合同附件

  一、工程项目一览表。

  二、全部施工图纸。

  三、施工图预算。

  四、有关协议:

  五、有关补充合同:

  第十五条 合同生效

  一、本合同订立时间:

  二、本合同订立地点:

  三、本合同自双方签字之日起生效,一式四份,甲乙双方各执一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。

  甲方: 乙方:

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人: 电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号:

  年月日:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top